Pular para o conteúdo
PortalJUSTIÇA

Jurisprudências

Decisões que constroem a interpretação do Direito

Tribunal

Decisões que citam

Tema 996 do STJ

Precedente qualificado

As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as seguintes:1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

Lidas automaticamente do texto das decisões. Só o tribunal e o período estreitam esta lista.

73 decisões

30

MAR 2026

STJEDcl no AREsp 2.109.686

Atraso na entrega de imóvel: lucros cessantes pela privação do uso

O acórdão embargado reconhece ter havido erro material ao atribuir ao Tema 996/STJ a possibilidade de cálculo da indenização "em percentual sobre o valor atualizado do contrato ou de mercado", texto oriundo do IRDR julgado pelo Tribunal de Justiça local, e…

  • Direito Civil
  • Atraso na entrega de imóvel
  • +3

30

MAR 2026

STJAgInt no AREsp 2.830.632

Compra e venda de imóvel: vícios construtivos

Agravo interno interposto por incorporadora imobiliária contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.

  • Direito Civil
  • Compra e venda de imóvel
  • +3

23

MAR 2026

STJAgInt no REsp 2.006.836

Atraso na entrega de imóvel: cláusula contratual de prorrogação do prazo

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial manejado em ação indenizatória na qual a parte autora postulou lucros cessantes, restituição de juros de obra e danos morais em razão de atraso na entrega de imóvel.

  • Processo Civil
  • Atraso na entrega de imóvel
  • +1

16

MAR 2026

STJAgInt no AREsp 2.957.542

Promessa de compra e venda de imóvel: atraso na entrega de imóvel

O atraso na entrega de imóvel adquirido caracteriza inadimplemento contratual e gera, em favor do comprador, o dever de indenizar pela injusta privação do uso do bem, na forma de lucros cessantes, nos termos da orientação firmada no Tema Repetitivo 996/STJ.

  • Processo Civil
  • Promessa de compra e venda de imóvel
  • +3

09

MAR 2026

STJAREsp 2.771.755

Financiamento habitacional: atraso na entrega da obra

O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. "A eg.

  • Processo Civil
  • Financiamento habitacional
  • +5

09

MAR 2026

STJREsp 2.178.971

Promessa de compra e venda de imóvel: mora na entrega de imóvel

Recurso especial interposto por construtora contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que fixou o termo final da mora na entrega de imóvel na data da averbação do "habite-se" no registro de imóveis, e não na data da efetiva entrega…

  • Direito Civil
  • Promessa de compra e venda de imóvel
  • +4

09

MAR 2026

STJAREsp 2.717.595

Programa minha casa minha vida: atraso na entrega de imóvel

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 996 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que é ilícita a cobrança de juros de obra ou outro encargo equivalente após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma,…

  • Direito Civil
  • Programa minha casa minha vida
  • +3

09

MAR 2026

STJAREsp 2.988.521

Compromisso de compra e venda de imóvel: atraso na entrega

O atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda enseja a condenação da promitente vendedora ao pagamento de lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do adquirente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

  • Direito Civil
  • Compromisso de compra e venda de imóvel
  • +4

09

MAR 2026

STJAgInt no REsp 1.746.272

Programa minha casa, minha vida: atraso na entrega do imóvel

A Segunda Seção desta Corte, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 996), decidiu que, nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel firmados no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, o atraso na entrega enseja o pagamento…

  • Processo Civil
  • Programa minha casa, minha vida
  • +4

02

MAR 2026

STJAgInt no AREsp 2.833.276

Promessa de compra e venda de imóvel: atraso na entrega

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.729.593/SP - Tema 996/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que, no descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o…

  • Direito Civil
  • Promessa de compra e venda de imóvel
  • +4

02

MAR 2026

STJAREsp 2.787.819

Contrato de compra e venda de imóvel: cláusulas abusivas

Agravos interpostos por empresas construtoras e por particulares contra decisões que inadmitiram recursos especiais fundamentados nas alíneas "a" e "c" do art. 105, III, da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

  • Direito Civil
  • Contrato de compra e venda de imóvel
  • +4

Cookies e privacidade

Usamos cookies essenciais para o portal funcionar e, se você permitir, o Google Analytics para medir a audiência de forma agregada. Saiba mais na Política de privacidade.